|
||
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Сочи", Россия, 354355, Краснодарский край, Сочи, Аэропорт | |
Контактное лицо: |
Шокарев Сергей Владимирович |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Стеллажи производственного и складского хранения согласно техническому заданию |
|
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 115 000,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 115 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Без аванса Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в соответствии с правилами безналичных расчетов в порядке плановых платежей на основании счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ с учетом казначейской системы, в течении 30 дней с момента получения счета и подписания товарной накладной. |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Срок поставки товара: не более 30 дней. Место поставки товара: г.Сочи, аэропорт |
|
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара: не более 30 дней. | |
Дата публикации: | 04.08.2014 11:24 | |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.08.2014 11:00 | |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.09.2014 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1278671" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. Правоспособность в полном объеме на участие в процедуре запроса, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры; 2. В отношении Участника не должно проводиться процедур ликвидации (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 3. Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 4. У Участника должна отсутствовать просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе не принято; 5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального Закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным Законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. Заявка на участие в Запросе, подготовленная по форме 1 в соответствии с требованиями установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения
заказа». 2. Анкета, подготовленная по форме 2. 3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа; 4. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) / копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 6. копия Устава (для юридических лиц); 7. Для коллективного Участника: - нотариально заверенная копия Соглашения между членами, составляющими коллективного участника. |
|
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1278671 | Скачать файл Закупочная документация (238 Кб) | 04.08.2014 11:17 |